Публичная оферта
Последнее обновление: 14.01.2026
1. Общие положения
Настоящая Публичная оферта (далее — «Оферта») является официальным предложением Индивидуального предпринимателя Толпегина Никиты Дмитриевича (далее — «Исполнитель») о заключении договора на оказание услуг по разработке программного обеспечения. Исполнитель: ИП Толпегин Никита Дмитриевич ИНН: 690808422511 ОГРНИП: 324690000014056 Акцепт настоящей Оферты осуществляется путем оплаты аванса или подписания договора. Акцепт означает полное и безоговорочное согласие с условиями Оферты.
2. Предмет договора
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по разработке программного обеспечения, включая: • Веб-сайты и веб-приложения • Мобильные приложения (iOS, Android) • Дизайн пользовательского интерфейса • Интеграция с внешними системами • Техническая поддержка и сопровождение • Консультации по IT-решениям • Оптимизация производительности • Настройка хостинга и доменов Все услуги предоставляются в соответствии с техническим заданием, согласованным сторонами.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты
Стоимость услуг определяется индивидуально для каждого проекта на основе: • Сложности и объема работ • Сроков выполнения • Используемых технологий • Требований к дизайну и функциональности Порядок оплаты: • 50% от стоимости — при заключении договора (аванс) • 50% от стоимости — при сдаче проекта • Для крупных проектов возможна поэтапная оплата Оплата производится безналичным переводом на расчетный счет Исполнителя: Банковские реквизиты: ИП Толпегин Никита Дмитриевич ИНН: 690808422511 ОГРНИП: 324690000014056 Расчетный счет: 40802810500006071455 Банк: АО «ТБанк» БИК: 044525974 Корреспондентский счет: 30101810145250000974 НДС не облагается (применяется упрощенная система налогообложения).
4. Сроки выполнения работ
Сроки выполнения работ определяются в техническом задании и зависят от: • Сложности проекта • Объема функциональности • Количества итераций • Скорости согласований с Заказчиком Типовые сроки: • Лендинг: 1-2 недели • Корпоративный сайт: 3-6 недель • Интернет-магазин: 6-12 недель • Мобильное приложение: 8-16 недель • Сложные системы: 3-6 месяцев Сроки могут быть скорректированы при изменении технического задания. О задержках Исполнитель уведомляет Заказчика не менее чем за 3 рабочих дня.
5. Обязательства Исполнителя
Исполнитель обязуется: • Выполнить работы в соответствии с техническим заданием • Соблюдать согласованные сроки выполнения • Обеспечить качество разрабатываемого ПО • Предоставить техническую поддержку в течение гарантийного периода • Обучить представителей Заказчика работе с системой • Соблюдать конфиденциальность информации Заказчика • Передать все права на разработанное ПО после полной оплаты • Предоставить исходный код и документацию Исполнитель гарантирует соответствие работ современным стандартам разработки и требованиям безопасности.
6. Обязательства Заказчика
Заказчик обязуется: • Предоставить полную и достоверную информацию о требованиях к проекту • Своевременно предоставлять необходимые материалы и доступы • Назначать ответственного представителя для взаимодействия • Своевременно производить оплату согласно договору • Принимать выполненные работы в установленные сроки • Не разглашать конфиденциальную информацию Исполнителя • Соблюдать авторские права на используемые материалы • Предоставлять обратную связь по результатам тестирования Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной информации и своевременность предоставления материалов.
7. Гарантии и ответственность
Исполнитель гарантирует: • Соответствие работ техническому заданию • Отсутствие критических ошибок в течение 30 дней после сдачи • Работоспособность на заявленных платформах и браузерах • Соответствие современным стандартам безопасности • Производительность согласно техническим требованиям Гарантийный период: 30 дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ. В случае обнаружения ошибок в гарантийный период, Исполнитель устраняет их бесплатно в течение 5 рабочих дней. Ответственность Исполнителя ограничена стоимостью выполненных работ.
8. Интеллектуальная собственность
Права на интеллектуальную собственность: • Все права на разработанное ПО переходят к Заказчику после полной оплаты • Заказчик получает исходный код и полную документацию • Исполнитель сохраняет право на использование собственных библиотек и фреймворков • Готовые решения и библиотеки третьих сторон остаются на условиях их лицензий • Исполнитель может использовать проект в портфолио (с согласия Заказчика) Заказчик гарантирует, что предоставленные им материалы не нарушают авторские права третьих лиц.
9. Конфиденциальность
Стороны обязуются: • Не разглашать конфиденциальную информацию друг друга • Использовать полученную информацию только для выполнения договора • Не передавать информацию третьим лицам без согласия • Принимать меры для защиты конфиденциальной информации • Возвращать или уничтожать конфиденциальные материалы по завершении работ Обязательства по конфиденциальности действуют в течение 3 лет после завершения договора. Конфиденциальной информацией считается любая информация, не являющаяся общедоступной.
10. Форс-мажорные обстоятельства
Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств при наступлении форс-мажорных обстоятельств: • Стихийные бедствия • Военные действия • Технические сбои у провайдеров услуг • Изменения в законодательстве • Пандемии и карантинные меры • Блокировка доступа к интернет-ресурсам О наступлении форс-мажорных обстоятельств сторона должна уведомить другую сторону в течение 3 дней. Срок выполнения обязательств продлевается на время действия форс-мажорных обстоятельств.
11. Порядок сдачи-приемки работ
Сдача-приемка работ осуществляется в следующем порядке: 1. Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности работ 2. Заказчик проводит тестирование в течение 5 рабочих дней 3. При отсутствии замечаний подписывается акт сдачи-приемки 4. При наличии замечаний составляется протокол с указанием недостатков 5. Исполнитель устраняет недостатки в течение 5 рабочих дней 6. Повторная сдача-приемка работ При отсутствии ответа от Заказчика в течение 5 рабочих дней работы считаются принятыми.
12. Порядок разрешения споров
Споры и разногласия разрешаются в следующем порядке: 1. Переговоры и консультации (до 10 дней) 2. Медиация (до 20 дней) 3. Арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя До обращения в суд стороны обязаны предпринять попытки мирного урегулирования спора. Применимое право: законодательство Российской Федерации. Претензионный порядок обязателен перед обращением в суд.
13. Изменение и расторжение договора
Изменения в договор вносятся по соглашению сторон в письменной форме. Договор может быть расторгнут: • По соглашению сторон • При существенном нарушении обязательств одной из сторон • При невозможности исполнения договора • При отказе от договора (с уведомлением за 10 дней) При расторжении договора по инициативе Заказчика: • Оплачиваются выполненные работы • Возвращается неиспользованная часть аванса • Возмещаются понесенные расходы Исполнителя При расторжении по инициативе Исполнителя возвращается аванс за вычетом понесенных расходов.
14. Заключительные положения
Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте и действует до отзыва. Исполнитель вправе изменять условия Оферты. О существенных изменениях Заказчик уведомляется: • По электронной почте • Через уведомления на сайте • При заключении нового договора Продолжение сотрудничества после изменения Оферты означает согласие с новой редакцией. Все споры решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. Контактная информация
По всем вопросам, связанным с настоящей Офертой, обращайтесь: ИП Толпегин Никита Дмитриевич ИНН: 690808422511 ОГРНИП: 324690000014056 Email: ivanhvalevskey@gmail.com Время работы: Пн-Пт, 9:00-18:00 (МСК) Срок рассмотрения обращений: до 2 рабочих дней Для срочных вопросов доступен телефон поддержки в рабочее время. Банковские реквизиты для оплаты: Расчетный счет: 40802810500006071455 Банк: АО «ТБанк» БИК: 044525974 Корреспондентский счет: 30101810145250000974